공지사항
[긴급입찰공고] 영월-방림2 도로건설공사
- 등록일 : 2016.01.21
- 조회수 : 9603
긴급입찰 공고
우리조합이 공사이행보증한 아래의 보증사고 현장에 대하여 보증이행업체를 선정하기 위하여 아래와 같이 경쟁입찰을 실시하고자 이를 공고합니다.
- 아 래 -
1. 공사개요 및 계약현황
|
공 사 명 |
영월 - 방림2 도로건설공사 |
|
계약자 |
조달청 [발주자 : 원주지방국토관리청] |
|
계약상대자 |
글로웨이(주)[대표사, 90%], (주)삼우종합건설[10%] |
|
계 약 금 액 |
금81,109,000,000원(VAT 포함) |
|
공 사 기 간 |
2006. 2. 7. ∼ 2015. 12. 31. |
|
공 사 현 장 |
강원 영월군 북면 연덕리 ~ 평창군 평창읍 유동리 |
|
공 사 내 용 |
도로연장 및 폭원 : L=11.0km, B=10.5m(4차로 전제 2차로) |
|
기 성 률 |
73.96% |
2. 기초금액 : 금31,351,100,000원(VAT 포함)
가. 구성내역 : 잔여공사금액(금21,122,800,000원) + 추가공사비(금10,228,300,000원)
나. 추가공사비 내용
보증이행업체가 동 공사를 완성하는데 필요한 실행초과비용, 보수보강비용, 현장정리비용 등 제반비용을 말하며, 기타 예상치 못한 비용 발생시에도 보증이행업체가 이를 부담하고 우리조합이 추가로 부담하는 금액은 없습니다.
3. 보증시공 준공일 : 2015. 12. 31. (주계약상 준공일에 연동 가능)
※ 공사기간 연장에 관하여는 현장설명서를 참고하시기 바랍니다.
4. 보증시공 이행조건
보증시공대상 중 계약상대자가 설계변경내용에 따라 시공하여 발주자로부터 개산급으로 이미 지급받은 부분이 있는 바, 입찰자는 이와 관련한 자세한 사항에 대하여 발주자에게 직접 확인하시기 바랍니다.
5. 입찰방법 : 긴급입찰, 총액입찰, 공개경쟁입찰
6. 입찰참가자격(전부 충족 필요)
가. 당해 공사의 계약자가 실시한 입찰 당시의 입찰참가자격과 동등 이상의 자격을 갖추고, 입찰참가자격 사전심사 기준에 따른 입찰적격 기준 점수 이상인 업체
나. 입찰공고일 기준 우리조합과 보증시공위탁계약을 체결하여 보증시공 중인 현장의 보증시공위탁계약금액이 시공능력평가공시액(토건 기준)을 초과하지 아니한 업체
다. 우리조합의 보증등급이 1 ~ 5등급인 업체
라. 우리조합과의 제반업무거래가 제한되지 아니한 업체
마. 우리조합이 지정한 Watch 조합원이 아닌 업체
바. 우리조합과 업무거래 잠정허용중인 조합원이 아닌 업체
※ 나항 내지 바항은 공동수급체를 구성하는 경우에는 대표사 기준이며, 다항 내지 바항은 입찰참가신청 등록 마감일 기준입니다.
※ 가항의 당해 공사 계약자가 실시한 입찰 당시의 입찰참가자격 및 입찰참가자격 사전심사(PQ) 기준은 계약자의 입찰당시 공사입찰공고(조달청시설공고 제200512-07892-00호, 2005. 12.) 등을 참조하여 확인하시기 바랍니다.
7. 현장설명 : 우리조합에서 제공하는 현장설명서로 대체합니다.
가. 현장설명서는 개별 연락자에 한하여 제공합니다.
나. 현장설명서에는 타절기성내역, 현장미불채권 현황, 유의사항 등이 포함되어 있으므로 반드시 사전에 확인하시기 바라며, 현장설명서 미수령으로 인하여 발생되는 손해 등은 입찰자가 일체 부담하여야 합니다.
8. 입찰참가신청의 등록
가. 입찰참가신청 등록기간 : 2016년 1월 21일(목) ~ 2016년 1월 29일(금) 12:00
나. 입찰참가 신청서류 접수 장소 : 건설공제조합 본점(건설회관) 19층 채권관리실
다. 입찰참가 신청서류
(1) 입찰참가신청서, 위약금지급각서 각 1부 (조합소정서식 : 조합홈페이지 게시)
(2) 법인인감증명서, 사용인감신고서 각 1부
(3)「건설산업기본법」에 의한 토목건축공사업 또는 토목공사업 등록증 및 등록수첩 사본 각 1부
(4)「전기공사업법」에 의한 전기공사업 등록증 및 등록수첩 사본 각 1부
(5) 공동수급협정서(공동수급체를 구성하는 경우) 1부
라. 입찰참가신청은 상기 접수장소에 직접 방문하여 접수하여야 유효하며, 우편접수는 하지 않습니다.
※ 입찰참가자격 사전심사(PQ) 서류는 보증이행업체로 선정된 자가 계약자의 보증이행업체 자격 심사시에 제출하여야 합니다.
9. 입찰보증금 납부
조합 소정서식인 위약금 지급각서(입찰금액의 5% 이상)의 제출로 갈음합니다.
10. 경쟁입찰의 성립
경쟁입찰은 2인 이상의 입찰로써 성립합니다.
11. 예정가격 결정방법
기초금액의 ±3% 범위 내에서 우리조합에서 미리 작성한 복수 예비가격 15개 중 4개를 입찰자가 입찰장소에서 공개추첨하여 그 산술평균금액을 예정가격으로 결정합니다. 다만, 1원 미만이 있는 경우에는 이를 절상합니다.
12. 보증이행업체 선정 방법
가. 예정가격 이하이면서 잔여공사금액 이상(잔여공사금액 미만일 경우 잔여공사금액으로 간주)으로 최저가격으로 입찰한 자를 보증이행업체로 선정하며, 최저가격으로 입찰한 자가 2인 이상일 때에는 추첨을 통하여 보증이행업체를 선정합니다.
나. 개찰결과 보증이행업체가 선정되지 않는 경우에는 입찰장소에서 입찰횟수에 제한없이 재입찰을 실시할 수 있습니다. 다만, 이 경우 재입찰자는 2인 이상이어야 합니다.
다. 보증이행업체로 선정된 자가 계약자가 요구하는 입찰참가자격 사전심사(PQ) 등에 따라 보증이행업체지정 승인을 받지 못하거나 보증시공위탁계약을 체결하지 아니할 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 업체 중 입찰금액이 낮은 업체부터 순차적으로 보증이행업체로 선정합니다. 다만, 가항에 따라 추첨을 통하여 보증이행업체를 선정하는 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 업체에 우선하여 추첨 순위의 차순위 순부터 보증이행업체로 선정합니다.
※ 보증이행업체로 선정된 자는 계약자의 보증이행업체 자격없음 확인에 대하여 우리조합 및 계약자에 이의제기 할 수 없습니다.
13. 입찰일시 및 장소
가. 일 시 : 2016년 1월 29일(금) 15:00
나. 장 소 : 건설공제조합 본점(건설회관) 3층 대회의실
14. 유의사항
가. 지체상금예상액은 입찰자가 별도로 산출하여야 합니다.
나. 입찰서의 붙임서류 중 공사원가계산서의 보증시공금액은 잔여공사금액 이외에 지체상금예상액 및 추가공사비를 합산한 금액입니다.
다. 입찰서와 공사원가계산서상의 내용이 상이할 경우에는 입찰서를 기준으로 합니다.
15. 보증시공위탁계약조건 등에 관한 사항
가. 보증시공위탁계약금액의 범위
보증시공위탁계약금액은 입찰서의 보증시공금액(입찰금액)에서 지체상금예상액을 제외한 금액으로 합니다.
나. 보증시공위탁계약금액의 지급
(1) 잔여공사금액의 지급
보증시공위탁계약금액 중 잔여공사금액은 당초 수급인과 발주자간의 주계약에 따라 보증이행업체가 발주자로부터 직접 수령하거나 우리조합을 통하여 수령합니다.
(2) 조합부담금의 지급
① 조합부담금은 보증시공위탁계약금액 중 잔여공사금액을 제외한 금액으로 합니다.
② 선급금은 조합부담금 이내에서 보증시공위탁계약금액의 10% 이내로 지급할 수 있고, 선급금에 관한 사항은 별도의 선금지급조건에 따릅니다.
③ 조합부담금은 착공일 이후 발주자의 기성주기마다 발주자가 확인한 기성률에 따라 보증이행업체의 청구에 의하여 조합이 직접 지급합니다.
다. 계약보증금의 납부
보증시공위탁계약금액의 15/100 이상의 현금이나 계약보증서(또는 증권, 증서 포함, 우리조합의 보증서 제외)를 납부하여야 합니다.
라. 주계약내용의 변경
(1) 보증시공위탁계약체결 후 주계약내용의 변경사유가 있는 경우에는 보증이행업체가 발주자와 협의하여 처리하여야 합니다.
(2) 설계변경․물가변동 등으로 주계약상 계약금액이 변경되어 보증시공위탁계약금액에 영향을 미치는 경우에도 우리조합이 추가로 부담하는 금액은 없습니다.
(3) 보증시공위탁계약체결 후 주계약상의 공사기간이 연장 또는 단축되는 경우에는 우리조합은 그 연장 또는 단축사유를 감안하여 그 기간이내에서 보증시공위탁계약상 보증시공 준공일도 연장 또는 단축할 수 있습니다.
(4) 보증시공위탁계약체결 후 주계약상의 계약금액이 증액 또는 감액시 그 금액만큼 보증시공위탁계약금액도 증액 또는 감액되는 것으로 합니다.
마. 지체상금의 정산
(1) 발주자가 보증이행업체에게 지체상금을 부담시키는 경우 보증이행업체가 부담하는 금액에 대하여는 입찰서의 보증시공금액(입찰금액) 중 지체상금예상액의 범위 내에서 준공후 우리조합이 보증이행업체에게 지급합니다.
(2) 입찰서의 지체상금예상액을 초과하여 발주자에게 부담하는 지체상금은 보증이행업체가 부담합니다.
바. 하자담보의무 승계
보증이행업체는 당해공사 전부(당초 수급인의 시공부분 포함)에 대하여 하자담보의무를 부담하여야 합니다.
사. 당초 수급인의 이의제기 등 법적분쟁시 조치사항
당초 수급인이 보증시공 진행중에 발주자의 행정조치 등에 대하여 발주자와 우리조합에 처분(공사이행)금지 가처분 신청 등을 하여 최종적으로 법원에서 승소확정시에는 우리조합에서 발주자와 협의 후 공사를 타절하는 등의 조치를 취하는데 보증이행업체는 이의를 제기할 수 없습니다.
16. 입찰에 관한 서류의 열람 또는 교부일시 및 장소
가. 일 시 : 2016년 1월 21일(목) ～ 2016년 1월 29일(금)(12:00)
나. 장 소 : 건설공제조합 본점(건설회관) 19층 채권관리실
17. 기타사항
가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 기타 자세한 사항은 (02)3449-8745~7, 8761, 8763 (채권관리실 보상팀)으로 문의하시기 바랍니다.
나. 본 공고 및 조합소정서식은 우리조합 홈페이지(www.cgbest.co.kr)에 게재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
2016년 1월 21일
건설공제조합 이사장